造价员考试真题——造价员历年真题

在工程造价领域，造价员作为项目成本控制与预算分析的关键角色，其专业能力的认证显得尤为重要。造价员考试，作为衡量从业者知识水平和实战经验的标尺，历年真题不仅是备考者摸底自我、查漏补缺的宝贵资源，也是洞悉考试趋势、把握复习方向的指南针。本文将深入探讨“造价员考试真题——造价员历年真题”的价值与利用策略广大考生在这片知识的海洋中航行得更远、更稳。

一、历年真题：复习备考的基石

历年真题如同一面镜子，映射出造价员考试的核心内容与命题逻辑。它不仅仅是一道道题目，更是知识的精华汇总与实践应用的缩影。通过研习历年真题，考生可以迅速定位高频考点，理解考纲要求，明确复习方向。每一道题目背后，都隐藏着对专业知识点的深度考察与实际应用能力的检验。同时，真题还能帮助考生适应考试节奏，提高答题效率，特别是在时间管理上有显著提升。

二、真题解析：深度挖掘，精准突破

面对历年真题，不应仅仅满足于答案的正确与否，而应深入分析每道题目的解题思路与考察要点。例如，在计算题部分，不仅要掌握基本的计算公式与方法，更要理解题目背后的工程情境，学会将理论知识灵活应用于解决实际问题。案例分析题则更是对考生综合能力的全面考验，需要考生结合行业规范、市场动态、成本管控等多个维度进行分析，这种能力的培养，离不开对历年真题的深入剖析与反复练习。

三、模拟演练：真题实战，查漏补缺

将历年真题作为模拟考试的素材，定期进行全真模拟，是检验备考成效、发现知识盲点的有效手段。在模拟考试中，严格按照考试时间安排进行，模拟真实考场环境，有助于考生提前适应考试氛围，减少考前焦虑。模拟考试后，务必认真总结错误原因，无论是概念混淆、计算失误还是理解偏差，都要追根溯源，及时纠正，确保同类错误不再重犯。

四、趋势洞察：把握未来，预见考题

历年真题不仅是对过去考题的回顾，更是对未来考试趋势的预示。通过对历年真题的细致分析，不难发现考试内容的侧重点变化、新知识的引入以及题型结构的调整。考生应敏锐捕捉这些信息，适时调整复习策略，确保复习内容与时俱进，紧贴考试需求。特别是近年来，随着工程造价领域新技术、新材料的不断涌现，相关内容的考察比重也在逐渐增加，考生需对此保持高度关注。

五、结语：真题为伴，成就造价精英

正如工匠手中的磨刀石，历年真题是造价员备考路上不可或缺的利器。它不仅能帮助考生磨砺知识，提升技能，更能引导考生洞察行业动态，把握未来方向。在备考的征途中，让我们以历年真题为师，不畏艰难，勇于探索，不断超越自我，最终站在工程造价领域的巅峰，成为推动行业发展、创造社会价值的造价精英。记住，每一份努力都不会白费，每一道真题都是通往成功的坚实阶梯。让我们携手并进，在这条充满挑战与机遇的道路上，共同书写属于自己的辉煌篇章。

09造价员考试题目求解

计价表编号 子目名称及做法 单位 综合单价有换算的列简要

换算过程 综合单价(元)

1-4换 人工挖土方，四类干土，挖土深度6.1m M3 15.45（1-4子目）+7.89（1-13子目）+1.68（1-14子目）（超过1.5米挖土增加费） 25.64

2-51换 震动沉管灌注砂桩（桩长9m）的空沉管 M3 172.33-52.47-（21.12×0.7+9.39）×1.22。空沉管2-51定额子目人工乘以0.3，灌注砂、机动翻斗车扣除。其余不变。 90.37

3-30换 M10水泥砂浆砌标准砖1砖圆形水池（容积6m3） M3 210.60+（31.09-29.77）=211.92（混合砂浆M5单价换成水泥砂浆M10） 211.92

5-203换 C30泵送商品砼现浇直形楼梯 M3 692.36-（269-296）×2.07（C20商品混凝土价格换为C30） 748.25

8-52换 檩木上钉椽子及挂瓦条（椽子刨光，断面45×45） 10M2斜面积 （142.10+0.12×26×1.37）+[（45×45/40×50）×0.059+0.019] ×1599（椽子如刨光者，每10M2增加人工0.12工日，椽子材料按断面尺寸按比例调整） 147.55

9-90换 屋面氰凝防水涂料两布三涂 10M2 96.1+40.04+36.22×2（9-90+9-91+9-92）×2 208.62

12-90换 楼面水泥砂浆贴同质地砖200×200（地砖单价3元/块） 10M2 490.68+10/0.22×1.02×3-267.90（地砖规格不同按设计用量加2%损耗再乘以题目给定的单价进行调整） 987.78

20-59换 现浇150mm厚砼体育看台板的复合木模板 10M2 208.97+68.90×0.2×1.37+（6.88+21.51）×0.1（体育看台板按现浇板定额人工乘以1.20，支撑及零星卡具乘以系数1.10。 230.69

求历年来四川造价员安装 土建专业 真题及答案有的请发邮箱POPSOUL@VIP.QQ.COM

2009年造价员考试基础知识精编真题解析

一、单选题:

1、［2006年真题］下列关于工程索赔的说法中，正确的是（）。

A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔

B．处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益

C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备，

均按机械台班费计算

D．工程会议纪要即使未经各方签署， 也可以作为索赔的依据

答案：C 解析：按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则，既考虑到国家的有关规定，也应当考虑工 程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为C。

2、［2006年真题］按照FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（）。

A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误

B．由于传染病导致工期延误 C．业主提前占用工程

D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分

答案：A

解析：由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿。因此答案为A。

3、[2005年真题]某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（ ）

A.发包人不予补偿 B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿

C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿

答案：D 解析：由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷，在这种情况下，工程师应当给与解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给与补偿。因此选项D正确。

4、[2005年真题]建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（ ）

A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示

B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更

C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令

D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知

答案：D 解析：施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，所以B错误。

5、[2005年真题]某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人员窝工补贴费12元/工日，含税的综合费率为17%。承包商可得该项索赔为（ ）。

A．1260元 B．1263.6元 C．1372.2元 D．1474.2元

答案：C 解析：此题为2005年考题，在解该题是应注意的问题包括：

（1）窝工和增加配合用工使用不同的单价标准；

（2）窝工时只考虑窝工费，而增加配合用工和机械时还应考虑管理费、利润和税金等。

因此索赔额=50×12+（10×30+360）×（1+17%）=1372.2元

6、在FIDIC合同条件下，工程师无权发布变更指令的情况包括( )。

A.对合同中任何工作工程量的改变 B.在强制性标准外提高或降低质量标准

C.改变原定的施工顺序或时间安排 D.增加或缩短合同约定的工期

答案：D 解析：在FIDIC合同条件下，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就以下几个方面发布变更指令:(1)对合同中任何工作工程量的改变；(2)任何工作质量或其他特性的变更，如在强制性标准外提高或降低质量标准；(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；(4)删减任何合同约定的工作内容；(5)新增工程按单独合同对待；(6)改变原定的施工顺序或时间安排。所以正确答案应该是D。

7、某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为 8 000 m3，合同工期为16天。合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承当的工期风险。挖运工程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了 10 200 m3，则施工方可提出的工期索赔为( )天。(结果四舍五入取整)

A.1 B.4 C.17 D.14

答案：C 解析：工期索赔的计算方法主要有网络图分析和比例计算法。本题用比例计算法进行工期索赔的计算。公式为:工期索赔值=额外增加的工程量的价格/原合同总价×原合同总工期

设土方工程单价为P，合同中约定工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险，即 8 000×20%=1 600 m3为施工方承担的工期风险，额外增加的土方量=10 200-1 600=8 600 m3，则工期索赔值=8 600×P/8 000×P=17.2天，四舍五入取整得17天

8、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生导致开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( )万元。

A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2

答案：B 解析：首先应该判断哪些事件引起的工程延误是可以索赔的，因不可抗力事件、延误发放图纸等事件造成的损失可以索赔费用和工期，因异常不利的气候条件所导致的损失可以索赔工期，季节性大雨应该是承包人所能预见到的，由此带来的停工不能要求索赔。所以该施工总包单位可索赔的费用=(30+10+7)×20/200=4.7(万元)。所以正确答案应该是C。

9、某建设项目业主与施工单位签订了可调价合同。合同中约定:主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元/台班，折旧费为100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日。合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5 000元，则施工单位可以向业主提出直接费补偿额为( )元。

A.10 600 B.10 200 C.11 600 D.12 200

答案：B 解析：直接费由直接工程费和措施费组成，直接工程费包括人工费、材料费和施工机械使用费，本题中不考虑措施费。因此，直接费=人工费+材料费+施工机械使用费。因停电造成停工是非承包人的原因造成的，应予工期补偿；因业主指令增加一项新工作所需的5天时间，也应予工期补偿。

因停电造成的窝工人工费=10×20=200元；窝工机械费=100×2=200元(按惯例闲置机械只应计取折旧费)；新增作业费用=5 000+800×5+40×20=9 800 元，共计200+200+9 800=10 200 元。

10、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（ ）。

A. 42 B. 24 C. 14 D. 4

答案：C 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天

11、某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（ ）个月。

A、1.5 B、0.9 C、1.2 D、3.6

答案：B 解析：在工期索赔的计算中，运用对比分析法计算时的公式如下：

总工期索赔=额外增加的工程量价格÷原合同总价×原合同总工期

12、发生人工费索赔时能按计日工费计算的是( )。

A.增加工作内容的人工费 B.停工损失费 C.工作效率降低所引起的损失费

D.机上工作人员的工资 答案：D

解析：可索赔的人工费包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等，这三者都不能简单地用计日工费计算。而机上工作人员的工资能按计日工费计算。

13、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是( )。

A.建设单位未及时供应施工图纸 B.施工单位施工机械损坏

C.业主原因要求暂停全部项目施工D.因设计变更而导致工程内容增加

答案：B 解析：费用索赔指的是当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出计划成本的附加开支给予补偿，以挽回不应由他承担的经济损失。而施工单位施工机械损坏造成的损失，是由承包人承担的，不能向发包人索赔。

14、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（ ）。

A. 设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准

B. 增建合同中约定的工作量不属于设计变更

C. 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更

D. 发包方要求更高的质量标准属于设计变更 答案：C

解析：设计变更超过原设计标准的，须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应的图纸和说明，A错误。另外，对质量标准的改变不属于设计变更，D错误。

二、多选题:

15、［2006年真题］工程索赔的处理原则有（）。

A．必须以合同为依据 B．必须及时合理地处理索赔

C．必须按国际惯例处理 D．必须加强预测，杜绝索赔事件发生

E．必须坚持统一性和差别性相结合 答案：A, B

解析：工程索赔的处理原则有：①必须以合同为依据；②及时合理地处理索赔；③加强主动控制，减少工程索赔。答案D不准确，索赔事件是不可能杜绝的，只可能减少。因此答案为AB。 请记住:造价100分网站

16、[2005年真题] 下列各项中可以构成设计变更的有（ ）。

A.双方对工期要求的变化B.施工条件和环境变化导致施工机械和材料的变化

C.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸 D.增减合同约定的工程量

E.更改有关工程的施工时间和顺序 答案：C, D, E

解析：我国《施工合同文本》规定设计变更不包括双方对工期要求的变化，施工条件和环境变化导致施工机械和材料的变化，选项A、B错误。

17、建设工程施工合同(示范文本)》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是( )。

A.设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准

B.承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意

C.改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更

D.变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更

E.变更工程价款的报告应由承包人提出 答案：B, C, E

解析：《建设工程施工合同(示范文本)》规定，在发包人对原设计进行变更的情况下，当变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。对于承包人，《建设工程施工合同(示范文本)》规定，其提出的合理化建议如果涉及对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，须经工程师同意。设计变更事项包括:①更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；②增减合同中约定的工程量；③改变有关工程的施工时间和顺序；④其他有关工程变更需要的附加工作。

18、依据不同的标准，工程索赔可按( )进行分类。

A.合同依据B.索赔目的C.索赔事件的性质D.索赔的当事人E.索赔处理的方法

答案：A, B, C

解析：工程索赔依据不同的标准可以进行不同的分类:按索赔的合同依据分类；按索赔目的分类；按索赔事件的性质分类。因此，答案为ABC。

19、 FIDIC合同条件中只补偿承包商工期，无费用和利润补偿的是（ ）。

A.变更导致竣工时间的延长 B.异常不利的气候条件

C.由于传染病或其他政府行为导致工期的延误 D.业主提前占用工程

E.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分 答案：A, B, C

一、单选题: 1、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值（ ）工程预付款数额时开始起扣。

A．大于B．小于 C．等于 D．为10% 答案：C

解析：作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时开始起扣。因此答案为C。

2、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述错误的是( ) 。

A．缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计算。

B．由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后工程自动进入缺陷责任期

C．全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留

D．缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任

答案：C

解析：全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。因此答案为C。

3、［2006年真题］相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于（ ）

A．绝对偏差B．相对偏差C．累计偏差 D．局部偏差

答案：D

解析：局部偏差是指：相对于总项目的投资而言，指各单项工程、单位工程和分部分项工程的偏差。因此答案为D。

4、[2005年真题] 某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程为全费用单价，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。当某月施工单位完成土方工程量25万m3，截止该月累计完成的工程量为120万m3，该月应结工程款为（ ）万元。

A. 240 B. 237.5 C. 228 D. 213

答案：C

解析：工程量超过100×（1+10%）=110的部分就应该进行调价，因而本月完成的工程量其中10单位应该进行调价。因而本月应结工程款为（15×10+10×9）×（1—5%）=228

5、[2005年真题]已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为（ ）万元。

A．110 B.－100C．110D.－110 答案：D

解析：投资偏差=已完工程实际投资—已完工程计划投资=（18—20）×55万元= —110万元

6、[2005年真题] 国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，（ ）。

A．及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款

B．分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款

C．一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款

D．及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款

答案：D

7、[2005年真题] 检查投资目标分解的合理性，资金使用计划的保障性，施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的（ ）。

A．组织措施B．技术措施C．管理措施 D．经济措施 答案：D

8、[2005年真题] 以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是（ ）。

A．拟完工程量×计划单价 B．拟完工程量×实际单价

C．已完工程量×计划单价D．已完工程量×实际单价

答案：A

9、[2005年真题] 下面关于绝对偏差说法正确的是（ ）。

A．绝对偏差=（投资实际值-投资计划值）/投资计划值

B．绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划

C．从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义

D．绝对偏差反映了投资偏差的严重程度

答案：B

10、某工程公司工期为3个月，2002年5月1日开工，5～7月份计划完成工程量分别为500吨、2 000吨、1 500吨，计划单价为5 000元/吨；实际完成工程量分别为400吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7月份实际价格均为 4 000 元/吨。则6月末的投资偏差为( )万元 。

A.450 B.-450 C.-200 D.200 答案：C

解析：投资偏差是指投资计划值与实际值之间存在的差异，

即投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资

=实际工程量×（实际单价-计划单价）

所以投资偏差=(400+1600)×（5 000-4000）=-200(万元)

所以正确答案应该是C。

11、在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是（）。

A. 横道图法 B. 表格法C. 曲线法D. 时标网络图法 答案：B

解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。在几种偏差分析法中，表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算，因而可以用计算机辅助管理。

12、用表格法进行投资偏差分析时，已完工程量乘以计划单价得到的是( )。

A.拟完工程计划投资 B.已完工程计划投资

C.拟完工程实际投资 D.已完工程实际投资

答案：B

解析：已完工程计划投资中的“已完”可以理解为“实际过程中发生的”，即已完工程量；其中的“计划投资”指原计划中规定的单项工程计划投资值，即计划单价。

13、在投资偏差分析时，需对偏差产生的原因进行分析，其中地基变化属于( )。

A.客观原因 B.业主原因 C.设计原因 D.施工原因

答案：A

解析：引起投资偏差的原因主要有客观原因、业主原因、设计原因和施工原因。其中客观原因主要有:人工费涨价、材料涨价、自然因素、地基因素、交通原因、社会原因、法规变化及其他。

14、在投资偏差分析时，其结果更能显示规律性，对投资控制工作在较大范围内具有指导作用的是( )。

A.累计偏差 B.绝对偏差 C.相对偏差 D.细微偏差 答案：A

解析：累计偏差是在项目已经实施的时间内累计发生的偏差，它所涉及的工程内容较多、范围较大，且原因也较复杂，因而累计偏差分析必须以局部偏差分析的结果为基础进行综合分析，其结果更能显示规律性，对投资控制工作在较大范围内具有指导作用。

15、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为27万 m3。合同中规定，土方工程单价为12.5元/m3；当实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价为9.8元/ m3，工程结束时实际完成土方工程量35万 m3，则土方工程款为( )万元。

A. 437.535 B. 426.835 C. 415.900 D. 343.055 答案：B

解析：计算过程如下:

12.5×27×(1+15%)+9.8×[35-27×(1+15%)]=426.835(万元)

16、承包人想发包人申请返还保证金的时间是（ ）

A.缺陷责任期满 B.缺陷通知期满C.竣工结算办理完毕D.缺陷责任期满后

答案：A

二、多选题:

17、［2006年真题］在施工阶段常用的纠正和控制工程造价偏差的措施有（ ）

A．组织措施 B．经济措施C．制度措施D．技术措施 E．合同措施

答案：A, B, D, E

解析：通常把纠偏措施分为：组织措施、经济措施、技术措施 、合同措施四个方面。因此答案为ABDE。

18、在运用调值公式进行工程价款价差调整时，要注意( )。

A.固定要素的通常取值范围在0.15～0.35 B.报告期和基期的价格资料搜集

C.各项费用发生的时点和地点 D.有关各项费用应选择用量大、价格高且有代表性的人工费和材料费 E.根据调价文件规定 答案：A, C, D

解析：在运用调值公式进行工程价款价差调整时要注意如下几点:①固定要素通常的取值范围在0.15～0.35；②调值公式中有关的各项费用，按一般国际惯例，只选择用量大、价格高且具有代表性的一些典型人工费和材料费；③各部分成本的比重系数，在许多招标文件中要求承包方在投标中提出，并在价格分析中予以论证；④调整有关各项费用要与合同条款规定相一致；⑤调整有关各项费用应注意地点与时点；⑥确定每个品种的系数和固定要素系数，品种的系数要根据该品种价格对总造价的影响程度而定。因此，答案为ACD。

19、工期索赔计算的方法主要有（ ）。

A．网络图分析B．表格法C．比例计算法D．横道图法E．曲线法 答案：A, C

20、下列对工程竣工结算审查时限阐述正确的是（ ）。

A. 工程竣工结算报告金额500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天

B. 工程竣工结算报告金额500万元-2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天

C. 工程竣工结算报告金额2000万元-5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天

D. 工程竣工结算报告金额5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起70天

E．建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认并汇总后，送发包人后15天内审查完成

答案：A, B, C

重庆08.07.06 造价员考试真题和答案

一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）

1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于 ( D )。

A．分部分项工程

B． 单项工程

C．分项工程

D．单位工程

2． 一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（ C ）特点。

A．个别性

B．差异性

C．层次性

D．动态性

3．对工程量清单概念表述不正确的是（ B ）。

A．工程量清单是包括工程数量的明细清单

B．工程量清单也包括工程数量相应的单价

C．工程量清单由招标人提供

D．工程量清单是招标文件的组成部分

4． 我国工程造价管理体制改革的最终目标是（ D ）。

A．加强政府对工程造价的管理

B．企业自主报价，国家定额只作参考

C．实行工程量清单计价

D．建立以市场形成价格为主的价格机制

5．下列哪项费用属于静态投资（ A ）。

A． 建筑安装工程费用

B．价差预备费

C．投资方向调节税

D．建设期贷款利息

6． 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（ D ）。

A 75%～95%

B．35%～75%

C．15%～50%

D． 5%～35%

7． ( D )是控制工程造价最有效的手段。

A．采用先进技术

B．招标竞价

C．实施工程造价全过程控制

D．技术与经济相结合

8．工程造价咨询业的首要功能（ A ）。

A．服务功能

B． 引导功能

C．联系功能

D．审核功能

9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（ B ）。

A．20学时

B．30学时

C．40学时

D．60学时

10． 我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。

A．5％

B． 10％

C．15％

D．20％

11．根据我省清单计价法的规定，（ B ）不属于措施项目费的内容。

A． 环境保护费

B．低值易耗品摊销费

C．临时设施费

D．脚手架费

12． 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（ D ）的现场管理人员的人工数确定。

A．2%

B．3%

C．5%

D．10%

13．我国进口设备采用最多的一种货价是（ A ）。

A．装运港船上交货价（FOB）

B．目的港船上交货价（FOS）

C．离岸价加运费（C&F）

D．到岸价（CIF）

14．某瓦工班组15人，砌1．5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1．25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（ D ）。

A．112．5m3

B．90m3/工日

C．80m3/工日

D．72m3

15． 地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1．5％，则100㎡地面地砖消耗量为（ B ）。

A．2475块

B． 2513块

C．2500块

D．2462．5块

16．工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ C ）费用中考虑。

A．分部分项工程费

B．零星工程项目费

C．预留金

D．措施项目费

17． 工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（ C ）。

A．项目编码统一

B．项目名称统一

C．计价依据统一

D．工程量清单计算规则统一

18．采用工程量清单计价，规费计取的基数是（ D ）。

A． 分部分项工程费

B．人工费

C．人工费＋机械费

D．分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费

19． 分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为（ D ）工程项目。

A．装饰装修工程

B．建筑工程

C．安装工程

D．市政工程

20．对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（ D ）。

A．标准预算审查法

B．对比审查法

C．筛选审查法

D．全面审查法

21．可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 ( C )小时可调整合同价款。

A．6

B．12

C．8

D．10

22．不平衡报价法又称（ B ）。

A．先盈后亏法

B．前重后轻法

C．突然降价法

D．增加建议法

23． 对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（ C ）合同。

A．固定总价 B． 固定单价 C．调值总价

D．成本加酬金

24．竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（ B ）天内进行核对审查并提出审查意见。

A．20

B．30

C．45

D．60

25． 包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（ ），不高于合同全额的（ C ）。

A．10％，20％

B． 20％，30％

C．10％，30％

D．15％，25％

26． 某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为25％，当累计结算工程款为（ C ）时，开始扣回备料款。

A．180万元

B．600万元

C．700万元

D．720万元

27． 合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（ D ）。

A．按审价部门提出的价格调整

B．按发包人指定的价格调整

C．按设计部门提出的价格调整

D．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整

28． 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（ C ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。

A．7

B．14

C．15 D ．10

29．实行工程量清单计价，（ B ）。

A． 业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险

B．业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险

C．业主承担工程量变动和工程价格波动的风险

D．承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险

30．中标通知书发出后（ B ）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。

A．15天

B．30天

C．45天

D．三个月

31． 《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（ C ）。

A．中标人报价最低

B．经评审的合理低价

C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

D．经评审的合理低价且不低于成本

32． 对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（ D ）撤销该合同。

A．建设行政主管部门

B．工商行政管理部门

C．合同管理部门

D．人民法院

33．施工合同文件正确的解释顺序是（ C ）。

A． 施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书

B． 施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单

C．施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单

D． 施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款

34．施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（ B ）承担所有差价。

A．承包人

B．发包人

C．承包人与发包人共同

D．承包人与发包人协商

35． 当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（ D ）。

A．以工程量清单中的工程量为准

B． 以施工图中的工程量为准

C．面A、B两者的平均值为准

D．在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整

36． 财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（ D ）。

A． 不低于工程价款30％，不高于工程价款60％

B．不低于工程价款40％，不高于工程价款70％

C．不低于工程价款40％，不高于工程价款80％

D．不低于工程价款60％，不高于工程价款90％

37． 根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（ A ）。

A．违约方当事人客观上存在违约行为

B． 违约方当事人主观上有过错

C．守约方当事人客观上存在损失

D．由合同当事人在法定范围内自行约定

38． 以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（ B ）。

A．作为独立费列入主体工程工程量清单中

B． 建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同

C．作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中

D． 建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同

39． 建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（ C ）预付安全防护、文明施工措施费。

A．30%

B．40%

C．50%

D．60%

40． 我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（ D ）。

A． 一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日

B．一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日

C．一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日

D．一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日

二．多项选择题 （共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0．5分）

1． 建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ ACE ）。

A．迁建项目

B．自筹资金 C ．新建项目

D．中外合资

E．改建项目

2．工程造价的特殊职能表现在（ ABCE ）。

A．预测职能

B．控制职能

C．评价职能

D． 监督职能 E ．调控职能

3．清单计价法的分部分项工程费包括（ ABC ）。

A．人工费

B．材料费

C．机械费

D．措施项目费

E．规费

4．材料采购保管费包括（ ACDE ）。

A．采购费 B 场外运输费

C．工地保管费

D．仓储损耗

E．仓储费

5．清单计价法的施工机械费构成包括（ ABCD ）。

A．折旧费

B． 大修理费

C．人工费

D．燃料动力费

E．管理费

6．承包人具有（ ABC ）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。

A．将承包的建设工程非法转包的

B．将承包的建设工程违法分包的

C．已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的

D．超越资质等级承包的

E．工期延误的

7．工程建设定额具有（ BCE ）的特征。

A．计划性

B．科学性

C．系统性

D．强制性

E．时效性

8．施工定额的作用表现在（ ACDE ）。

A． 是企业计划管理的依据

B．是企业提高劳动生产率的手段

C．是企业计算工人劳动报酬的依据

D． 是编制施工预算、加强企业成本管理的基础

E．是企业组织和指挥施工生产的有效工具

9．在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（ AD ）组成的。

A．基本用工

B．人工幅度差

C．辅助用工

D．其他用工

E．超运距运费用工

10． 工程量清单计价方法的作用是（ ABCE ）。

A．有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标

B． 有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来

C．有利于业主获得最合理的工程造价

D．有利于国家对建设工程造价的宏观调控

E． 有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势

11．《工程量清单计价规范》的特点是（ ACDE ）。

A．强制性

B．市场性

C．实用性

D．竞争性

E．通用性

12．我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（ ABDE ）。

A． 企业内部核算、制定企业定额的参考依据

B．指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算

C．国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据

D．编制建筑工程概算定额的依据

E．建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据

13．设计概算的主要作用可归纳为：（ ABCD ）。

A．是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据

B．是控制施工图设计和施工图预算的依据

C．是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据

D．是考核建设项目投资效果的依据

E．是建设项目签订贷款合同的依据

14．按计价方式划分合同形式,一般分为:（ ABE ）。

A．总价合同

B．成本加酬金合同

C．风险包干合同

D．固定费率合同

E．单价合同

15．法律责任的类别包括（ ACDE ）。

A．行政法律责任

B． 连带法律责任

C．刑事法律责任

D．民事法律责任

E．经济法律责任

16．合同法的基本原则是（ ACDE ）。

A． 平等、自愿原则

B．权利与义务相统一的原则

C．遵守法律、维护社会公共利益的原则

D．公平、诚实信用原则

E． 依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

17．《担保法》规定的担保方式有（ BCDE ）。

A．保函

B．抵押

C．保证

D．留置

E．定金

18．财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括（ ABCDE ）。

A．法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款

B．工程造价管理机构的价格调整

C．经批准的设计变更

D．发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加

E．双方约定的其他因素

19． 我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为（ ABCD ）。

A．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币的

B． 施工合同估算价在100万元人民币或者建筑面积在2000平方米的

C．重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币的

D．总投资在2000万元人民币的

E．政府投资、融资金额在50万元的

20． 我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ ACDE ）。

A．现场安全文明施工措施

B．环境保护费

C．工程定额测定费

D．劳动保险费

E．税金

三．判断题 （共20题，每题1分，共20分）

1． 建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致。（是）

2． 初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（是）

3． 我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。（否）

4． 建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。（是）

5． 时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额＝1。（是）

6． 当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。（是）

7． 当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。（是）

8． 建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。（否）

9． 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。（是）

10． 清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。（是）

11． 作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。（否）

12． 分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。（是）

13． 列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。（否）

14． 计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。（否）

15． 劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。（是）

16． 《建设工程质量保证金管理办法》规定,缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。（是）

17． 江苏省九届人大常委会通过的《江苏省建筑市场管理条例》属地方性行政规章。（否）

18． 开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。（否）

19． 政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（是）

20． 我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。（否）

版权声明

1.本站遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源；2.本站的原创文章，请转载时务必注明文章作者和来源，不尊重原创的行为我们将追究责任；3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

转载请注明来自，本文标题：造价员考试真题——造价员历年真题
本文地址：https://www.xsunya.com/time/2398.html

标签：